Каждая сделка должна сопровождаться договором. В торговых делах часто используется счет-договор, по которому поставляется товар или услуга. Этот документ является удобной формой регулирования сделки, поскольку с ним исключается бумажная волокита.

• Счет-договор Поставки Образец
• Договор Поставки Товара Пример
• Форма Договора Поставки
• Бланк Договора Поставки Товара
• Договор Поставки Товара

Особенности составления документа На основе современного законодательства договор может быть составлен в любой форме, кроме особенных случаев. Юридическим лицам обязательно нужно составлять его в письменной форме. Из-за этого сейчас используется счет-договор, на основании которого подтверждается факт сделки и ее успешное проведение. У него нет специальной формы, но все же образец существует. При составлении документации необходимо указать ту информацию, которая обозначается в обычном договоре. Поэтому следует вписывать пункты про поставку материальных ценностей, осуществление услуг, срок действия, оплата, доставка, качество и другие условия.

Как составить счет-договор. Заключение сделки предусматривает наличие договора о ней. Но его может прекрасно заменить счет-договор. Фактически счет-договор сочетает в себе элементы договора и счета, выписанного на оказанную услугу или товар. Счет-договор очень удобен для подтверждения сделки, тем более он сокращает бумажную волокиту при сотрудничестве с новым контрагентом. Статьи по теме: Как составить счет-договор.. Источники: договор счет форма. Договор Поставки Образец Скачать. Договор на Поставку Продукции. Совет полезен? Порядок и условия поставки. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. Настоящего Договора. Ответственность сторон.

1. Договор-счет образец, счет-договор образец, договор-счет пример, счет-договор пример, договор счет образец, счет договор образец, договор счет пример, счет договор пример скачать, договор счет форма, счет договор форма скачать, бланк договора счета, счет договор бланк. Образец договора поставки. Договор поставки № ___*. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.
2. Общая сумма настоящего Договора определяется согласно расходным накладным и счетам-фактурам, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.. Условия поставки для каждой партии Товара, оговоренные в данном пункте Договора, указываются Покупателем в заявке на поставку партии Товара, которая оформляется в соответствии с п. Настоящего Договора. Поставка Товара осуществляется партиями.. Качество поставляемого Товара должно соответствовать образцам, продемонстрированным Покупателю в выставочном зале Поставщика. Товар предоставляется в таре или упакован способом обычным для перевозки автомобильным транспортом данного вида Товара.

В конце обязательно указывается подпись ответственных лиц, к которым относится генеральный директор и главный бухгалтер. Счет-договор создается в двух экземплярах, и оставляются они у обеих сторон. После подписания он вступает в законную силу, и никакие другие аспекты его не регулируют.

Сейчас многие предприятия используют соглашение, имеющие одностороннюю подпись (поставщика). Тогда там должна быть информация о том, что если заказчик оплатил услуги, то он согласен с условиями.

Еще такой документ называют офертой. Он подтверждается печатью и выдается заказчику для ознакомления. Термины документа Если посмотреть на образец договора, то в нем есть несколько разделов.

Первый включает несколько основных понятий:. Заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившийся к Исполнителю за поставкой товара.

Исполнитель – юридическое лицо, которое осуществляет услуги Заказчику на основе соглашения. Услуги – нужные работы, выполняемые в соответствии с требованиями и Техническим заданием. Техническое задание – договор Заказчика и Исполнителя, на основании которого и создано соглашение. Акт оказания услуг – соглашение, регулирующее размер работ, период качество. Заказ – документ, на основании которого определяются услуги, нужные Заказчику. При подписании документа обе стороны принимают его условия.

Счет-договор Поставки Образец

Дата оплаты – время перечисления денежных средств Исполнителю за поставку товара. Может производиться как наличными, так и безналичным расчетом. Во главе предмета договора обязательно указывается своевременность исполнения работы и оплаты услуг. Также там обозначается правила оказания работ. Обязательно должны быть указаны реквизиты сторон. В третьей главе прописываются права и обязанности сторон. В ней обязательно должна быть написана информация о том, как происходит взаимодействие сторон при выполнении работ.

Четвертый раздел включает порядок оплаты, где фиксируются все финансовые вопросы. Если есть возможность оплаты денег разными способами, то все должно быть прописано. Следующий пункт включает условия оказания услуг.

Здесь должна быть информация об особенностях поставки товара или оказании услуг. Это требуется для обозначения сроков выполнения обязательств двух сторон. Преимущества счет-договора Этот документ регулирует два вида услуг: поставку и оплату. Обычно он заключается для регулирования небольших поставок продукции. Используют его для удобства торговли в компаниях малого и среднего бизнеса. При осуществлении массовых продаж уменьшаются расходы на бумагу и материалы для принтера. Получается, это еще и экономно, что важно в каждом бизнесе.

Счет-договор еще не вошел в массовое распространение, и много компаний до сих пор пользуются многостраничными документами даже для поставки небольшого груза.

Содержание. Договор поставки № г.

Красноярск «» г. ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях.

Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации.

При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1.

Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной). В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз). В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной). На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст.

Договор Поставки Товара Пример

469 Гражданского кодекса РФ. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 6.1.

При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30% от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от цены Продукции за каждый календарный день просрочки.

При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

Форма Договора Поставки

Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

Бланк Договора Поставки Товара

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты ivanov@mail.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ЗАО «Организация №1» Юридический адрес: 660000, г. Красноярск, ул.

Договор Поставки Товара

Рабочая, д.15 Фактический адрес: 660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15 ИНН КПП 240401001 ДиректорИ.И. Иванов «01» декабря 2018 г. ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Организация №2» Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54 Фактический адрес: 660012, г.

Красноярск, ул. Центральная, д.54 ИНН КПП 240401001 ДиректорП.П.